工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　合同编号：_________(由承包人编填)

　　勘察证书等级：_________

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务，合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

　　第一条　工程概况

　　1.1　工程名称：_________ 1.2　工程地点：_________ 1.3　工程立项批准文件号、日期：_________ 1.4　岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日 1.5　工程规模、特征：_________ 1.6　岩土工程任务(内容)与技术要求：_________ 1.7　承接方式：_________ 1.8　预计的岩土工程工作量：_________

　　第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件

　　┌──┬──────┬──┬────┬────┐

　　│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│

　　├──┼──────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼──────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼──────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　└──┴──────┴──┴────┴────┘

　　第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

　　┌──┬──────────┬──┬────┬────┐

　　│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│

　　├──┼──────────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼──────────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼──────────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　└──┴──────────┴──┴────┴────┘

　　第四条　工期

　　本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工，工期为_________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

　　第五条　收费标准及支付方式

　　5.1　本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 5.2　本岩土工程费总额为_________元(大写_________)，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%，计_________元作为定金(本合同履行后，定金抵作工程费)。 5.3　本合同生效后，发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

　　┌───────┬──────────────┬────────┐

　　│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│

　　├───────┼──────────────┼────────┤

　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　├───────┼──────────────┼────────┤

　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　├───────┼──────────────┼────────┤

　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　└───────┴──────────────┴────────┘

　　第六条　变更及工程费的调整

　　6.1　本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 6.2　变更后，工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________

　　第七条　发包人、承包人责任

　　7.1　发包人责任 7.1.1　发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2　发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。 7.1.3　发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_________元。 7.1.4　开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用; 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任; 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用; 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点; 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。 7.1.5　发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求(措施)，并承担费用。 7.1.6　发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 7.1.7　本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 7.2　承包人责任 7.2.1　承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。 7.2.2　承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。 7.2.3　承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 7.2.4　遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求(措施)，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线(管道)、文物等。 7.2.5　本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

　　第八条　违约责任

　　8.1　由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。 8.2　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金;已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。 8.3　发包人不按时支付工程费(进度款)，承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。 8.4　由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。 8.5　交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

　　第九条　材料设备供应

　　9.1　发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负;原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。 9.2　承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

　　第十条　报告、成果、文件检查验收

　　10.1　由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。 10.2　发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。 10.3　隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查;发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。 10.4　工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。 10.5　工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。 10.6　完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

　　第十一条　本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十二条　其它约定事项：_________。

　　第十三条　争议解决办法

　　本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第十四条　合同生效与终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_________份，发包人_________份、承包人_________份。

　　发包人名称(盖章)：_________　　　　　承包人名称(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________　　　　　委托代理人(签字)：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________

　　电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________

　　传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　银行帐号：_________　　　　　　　　　　银行帐号：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

　　建设行政主管部门备案(盖章)：_________

　　鉴证意见(盖章)：_________

　　备案号：_________

　　经办人：_________(签字)

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

合同法频道为您整理合同范本相关知识，合同效力栏目分类齐全，欢迎浏览，感谢您的访问。